日韩AV成人在线|夜婷婷五月天导航|超碰在线97观看|曰韩中文人妻视频|国产女女调教视频在线|性欧美长视频免费观看不卡|熟女中文一区66666|丝袜制服亚洲色图丁香|私密视频美女色呦呦网站|亚洲第一AV成肉网

歡迎來到遼寧長安網(wǎng)
主辦:中共遼寧省委政法委員會    承辦:遼寧法治報社

順著債務(wù)鏈 解開眾“薪”結(jié)

來源:遼寧法治報 | 作者:鄧文杰 本報駐鐵嶺記者 江海峰 整理 | 發(fā)布時間: 2025-11-24 09:37

  核心提示

  這是一條因工程延期引發(fā)的多層債務(wù)鏈——發(fā)包人秦某未能及時向承包人孫某支付增加的費用,導(dǎo)致孫某無力支付包工頭李某的工程款,最終導(dǎo)致魏某等十余位農(nóng)民工的工資被拖欠。法官并未就案辦案,而是深入剖析矛盾根源,通過耐心細致地釋法說理,最終促成由發(fā)包方直接支付勞務(wù)費的解決方案,從源頭徹底化解糾紛,實現(xiàn)了“一案結(jié)十案銷”的良好效果。

鐘興

  辦案人:鐘興

  職務(wù):調(diào)兵山市人民法院立案庭副庭長、速裁團隊負責(zé)人

  “農(nóng)民工魏某起訴追索勞務(wù)費,被告名單上卻列著包工頭李某、承包人孫某和發(fā)包人秦某三方?!笔盏桨讣掖蜷_卷宗,初步一看就意識到,這絕不是一起簡單的欠薪案,背后很可能牽涉著復(fù)雜的工程鏈條和多位農(nóng)民工兄弟的期盼。

  調(diào)解那天,調(diào)解室里的氣氛格外凝重。農(nóng)民工代表魏某話語樸實卻透著焦急:“鐘法官,我們就想拿回工錢。干了活卻拿不到錢,心里不是滋味?!?

  “這些工人跟著我干了這么久,如果拿不到錢,他們怎么回家過年?我天天都被他們催要工資,真是焦頭爛額。”包工頭李某更是坐立不安,坦言自己承受著巨大壓力。

  承包人孫某也大倒苦水:“工程延期是因為秦某那邊的因素,導(dǎo)致成本大幅增加,但秦某拒絕支付增加的款項,造成資金鏈斷裂,自己實在無力支付下游費用?!蓖瑫r,他也坦承自己在情況變化后與秦某的溝通確實不夠充分。而發(fā)包人秦某則堅持認為延期責(zé)任不全在自己,對新增費用不予認可,各方情緒激動。

  聽著他們的陳述,一條清晰的債務(wù)鏈在我腦海中浮現(xiàn):秦某未及時支付增項工程款→孫某無力支付款項→李某拿不到錢→魏某等農(nóng)民工工資被拖欠。如果我只處理魏某這一個案子,雖然能解決他一個人的問題,但其他與其處境相同的農(nóng)民工必然會陸續(xù)起訴,形成“一案結(jié)多案生”的循環(huán),無法從根本上化解矛盾。

  必須找到一種方法,能一次性解決所有農(nóng)民工工資問題,實現(xiàn)“一案結(jié)十案銷”。

  我決定先從法律層面厘清責(zé)任。我嚴肅地向秦某釋明:“根據(jù)民法典規(guī)定,因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ萄悠?,由此增加的費用應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)。這是明確的法律責(zé)任?!蓖瑫r,我也告知孫某,作為承包人,支付勞務(wù)費是其法定義務(wù),資金困難不能成為拖欠農(nóng)民工工資的理由。對于李某和魏某,我則安撫他們的情緒,引導(dǎo)他們理性維權(quán)。

  隨著法、理、情的深入分析,各方的對立情緒逐漸緩和。我看準時機,提出了一個建設(shè)性的方案:能否由秦某將包含勞務(wù)費在內(nèi)的合理款項,直接支付給包工頭李某,由李某直接發(fā)放給所有農(nóng)民工?這樣既能確保工資快速直達農(nóng)民工手中,也能讓秦某一次性解決潛在糾紛,避免后續(xù)訴訟糾紛。

  起初秦某有些猶豫。我耐心地從利弊角度幫他分析:“及時支付這筆錢,表面上是承擔(dān)了責(zé)任,但實際上是為您避免了未來可能面對的十余起訴累,節(jié)約的是更大的時間和經(jīng)濟成本?!弊罱K,秦某被說服了。更讓我感動的是,魏某作為原告,首先考慮的不是自己,而是欣然同意這個方案,因為這意味著他所有的工友都能拿到應(yīng)得的報酬。

  協(xié)議最終達成,款項順利支付。當收到農(nóng)民工兄弟都拿回工資的回訪信息時,我倍感欣慰。被告秦某的代理人也真誠表示,這個結(jié)果讓他們心服口服。此案的化解讓我再次體會到,法官的工作不僅是裁決是非,更是要洞察矛盾根源,用心尋找真正能案結(jié)事了的最優(yōu)解,讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義和司法溫度。